鋼構(gòu)施工合同

　　鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)通常分為輕型鋼結(jié)構(gòu)、住宅鋼結(jié)構(gòu)、高層鋼結(jié)構(gòu)、空間鋼結(jié)構(gòu)和橋梁鋼結(jié)構(gòu)5大子類 。那么鋼構(gòu)施工合同怎么寫呢?以下是在學(xué)習(xí)啦小編為大家整理的鋼構(gòu)施工合同范文，感謝您的欣賞。

　　鋼構(gòu)施工合同范文一

　　發(fā)包方：

　　承包方：(簡稱乙方)

　　本合同書是依照我國民法、合同法、建筑法、招投標(biāo)法、預(yù)算法、建設(shè)工程價款結(jié)算暫行辦法、行業(yè)規(guī)范及最高人民法院司法解釋等相關(guān)法律制定。對雙方的權(quán)利義務(wù)，雙方已經(jīng)明確，意思表示一致，自愿訂立本合同。

　　一、 甲方將本工程以 構(gòu)形式為 工程，檐口高度為6米，總建筑面積約 ㎡。(面積如有變動，按實際面積計算)。

　　二、 甲乙雙方協(xié)定每平方米 元，封墻每平方米 元，合計金額約 元，大寫約 (面積如有變動，按實際面積計算)。

　　三、 乙方承建地址：

　　四、 工期：自合同簽訂之日，甲乙雙方約定工期為 月，即 年 月 日至 年 月 日。如遇下列情況之一，經(jīng)發(fā)包方現(xiàn)場同意后，工期順延：

　　1、按施工準(zhǔn)備規(guī)定要求，不能提供滿足作業(yè)要求的場地、水、電源，道路未能暢通，障礙物未能清除，影響進場施工時;

　　2、重大設(shè)計變更，發(fā)包方提供的工程地質(zhì)資料不準(zhǔn)，致使設(shè)計改變或由于施工無法進行的原因而影響進度的，自提出變更之日起到變更項目完成止，作工期順延;

　　3、在現(xiàn)場施工或因停電、停水8小時以上或連續(xù)間歇性停水、停電3天以上(每次連續(xù)4小時以上)，影響正常施工時;

　　4、因人力不可抗拒的因素而延誤工期及國家法規(guī)和強制性技術(shù)規(guī)程要求必須停止作業(yè)或停工的，自應(yīng)停工或停止作業(yè)起，到應(yīng)復(fù)工之日止，工期順延;

　　5、基礎(chǔ)由發(fā)包方負(fù)責(zé)承擔(dān)的，由于發(fā)包方的延期或因基礎(chǔ)工程質(zhì)量不符合設(shè)計要求而影響承包方的正常施工，或因發(fā)包方負(fù)責(zé)的其它工程項目因交叉施工而影響承包方正常施工的，自影響開始之日起，到影響消除之日止，作工期順延;

　　五、 保修期：本工程保修期為 年，保修期內(nèi)出現(xiàn)因乙方施工造成的質(zhì)量問題，由乙方無償進行返修;人為損壞及不可抗力造成的建筑物損壞或無法使用，乙方不承擔(dān)任何責(zé)任。

　　六、 施工期間乙方工人生活費用由乙方負(fù)責(zé);乙方負(fù)責(zé)安全文明施工，施工中發(fā)生意外事故由乙方負(fù)全責(zé)(乙方應(yīng)為施工人員購買人身保險)。

　　七、 付款方式：

　　1、甲乙雙方簽訂合同后，甲方預(yù)付給乙方工程總造價的%， 約 元 。

　　2、工程完工，甲方驗收合格后扣除工程總造價的%，約 元作為工程質(zhì)保金，甲方在三日內(nèi)將工程余款一次性付給乙方，質(zhì)保金 月后一次性付清。

　　八、 驗收事項：乙方全部安裝完畢，甲乙雙方組織人員驗收，在安裝完畢三日內(nèi)，甲方未組織人員驗收視為合格，如無質(zhì)量問題，甲乙雙方簽字合格，未經(jīng)雙方簽字建筑物不得使用，否則出現(xiàn)問題，由使用方負(fù)責(zé)。

　　九、 質(zhì)量要求：乙方應(yīng)嚴(yán)格按照工序進行施工，并保證工程整體造型美觀，節(jié)點牢固，拼接合理對稱，線性良好，抗風(fēng)、抗震性能良好，不漏雨。

　　十、 雙方承擔(dān)責(zé)任范圍：

　　1、甲方負(fù)責(zé)提供水、電、安裝工人的住宿事項，并免收水電住宿費。

　　2、乙方提供技術(shù)咨詢服務(wù)，嚴(yán)格保證構(gòu)件材質(zhì)和外購件的質(zhì)量。

　　十一、違約責(zé)任：

　　1、甲方如不能按照合同約定的條款及時撥付工程款，每延付一天按應(yīng)付金額的1%償付乙方且工期順延，因甲方原因造成乙方停工誤工，甲方應(yīng)承擔(dān)誤工損失。

　　2、因乙方原因造成產(chǎn)品延期交付或工程未能按期交工，每天按合同金額的1%償付甲方;若甲方工程款撥付不及時，乙方有權(quán)停工。

　　3、任何一方違約或單方解除合同，應(yīng)承擔(dān)違約造成的經(jīng)濟損失。乙方工期延期不得超過15天。

　　十二、合同有效期：本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。本合同一式二份，甲乙方各執(zhí)一份。

　　本合同未盡事宜，甲乙雙方共同協(xié)商解決。

　　甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：

　　地址： 地址：

　　年 月 日

　　鋼構(gòu)施工合同范文二

　　發(fā)包單位： (以下簡稱甲方)

　　分包單位： (以下簡稱乙方)

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》有關(guān)規(guī)定，為明確雙方在承攬制作、安裝過程中的權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商后同意簽訂本合同。

　　第一條、 工程概況

　　一、工程名稱：

　　二、工程地點：

　　三、工程建筑面積 ： m2。

　　四、合同價款：

　　工程總造價(人民幣大寫)：**佰**拾**萬**仟**佰**拾**元正(￥： 元)，其中鋼構(gòu)件制作工程價款**佰**拾**萬**仟**佰**拾**元正(￥： 元)，鋼結(jié)構(gòu)安裝工程價款**佰**拾**萬**仟**佰**拾**元正(￥： 元);詳見報價清單。

　　五、合同價款調(diào)整

　　本合同價款采用 方式確定。

　　1、 固定總價合同，合同價款調(diào)整方法：甲方或設(shè)計單位出具的變更聯(lián)系單;

　　2、 固定單價合同，合同價款調(diào)整方法：依據(jù)施工圖紙和甲方或設(shè)計單位出具的變更聯(lián)系單，工程量按實結(jié)算;

　　3、 按 信息價,無價材料以 方式確認(rèn)。

　　六、其它： (配合費、水電費的)計算、支付口徑，詳見報價清單。

　　第二條、合同價款的支付時間和方式

　　一、工程款的支付

　　(進度款有兩種付款方式，一是按節(jié)點支付，一是按月進度支付，廠房、體育場館等同時實施的項目類型按節(jié)點付，如下述表示，高層或其他有先后施工順序的項目可以按照月進度支付，這樣第2、3條調(diào)整如下：進度款按月完成支付**%，月比例加上預(yù)付款比例在80%左右，每月25日上報實際完成量，經(jīng)監(jiān)理和甲方審核后次月5日支付。)

　　1、本合同簽訂之日起3日內(nèi)，甲方支付合同總價的預(yù)付款，計人民幣(大寫) **佰**拾**萬**仟**佰**拾**元正(￥： 元);

　　2、主體鋼構(gòu)件和安裝人員進場后3日內(nèi)， 甲方支付合同總價的%進度款，計人民幣(大寫佰**拾**萬**仟**佰**拾**元正(￥： 元);

　　3、屋面板、墻面板進場3日內(nèi)，甲方支付合同總價的，計人民幣(大寫) 萬**仟**佰**拾**元正(￥： 元);

　　4、 工程完工后支付合同總價的%，計人民幣(大寫) (￥：);

　　5、 工程竣工驗收后3日內(nèi)，乙方將竣工結(jié)算報告交甲方審查，甲方在接到結(jié)算資料后3日內(nèi)審查完畢，在3日內(nèi)除合同總價 %作為保修金外，余款付清。(對高層或其他鋼結(jié)構(gòu)完成后整體竣工驗收時間間隔很長的項目類型，要約定完工后的竣工驗收時間。)

　　6、 工程變更聯(lián)系單累計超過合同總價的%，則按上述比例支付。

　　7、 保修金待工程驗收合格之日起

　　二、工程完工乙方提供竣工驗收報告后45天內(nèi)，甲方不組織工程驗收，則視為驗收合格。

　　三、甲方應(yīng)根據(jù)本合同條款來支付各類工程款項，如在規(guī)定時間內(nèi)，甲方未按約定支付，由此造成乙方停工、誤工的經(jīng)濟損失應(yīng)由甲方承擔(dān)。乙方可在三天后向甲方發(fā)出付款書面通知，甲方在接到通知后，三天內(nèi)仍未付款，乙方有權(quán)停止施工，停工的損失由甲方承擔(dān)，停工超過15天，乙方有權(quán)單方終止合同。

　　第三條、工程期限

　　一、根據(jù)甲方要求，計劃鋼構(gòu)進場時間為 年 月 日，鋼構(gòu)進場后安裝總工期為 天。如遇特殊情況需要延期或提前，甲方應(yīng)提前三天書面通知乙方。

　　二、如遇下列情況，經(jīng)甲方現(xiàn)場代表簽證后，工期相應(yīng)順延。

　　1、按施工準(zhǔn)備規(guī)定要求，甲方不能提供施工場地、水、電源或道路未能暢通，障礙物未能清除，影響進場施工的。

　　2、較大設(shè)計變更，提供的工程地質(zhì)資料不準(zhǔn)而影響進度的。

　　3、在施工過程中因連續(xù)停電、停水8小時以上或連續(xù)間歇性停水、停電每周累計超過24小時，影響正常施工的。

　　4、未按合同規(guī)定撥付預(yù)付款、工程進度款而影響施工。

　　5、如基礎(chǔ)工程由甲方負(fù)責(zé)承擔(dān)，由于甲方拖延或因土建質(zhì)量不合格、或因甲方負(fù)責(zé)的其它工程項目因交叉施工而影響乙方施工的，工期相應(yīng)順延。

　　6、其它因甲方不可抗拒的因素而延誤工期或不可預(yù)見原因造成的中途停工。

　　三、乙方在以上情況發(fā)生后的五天內(nèi)，就延誤的內(nèi)容和因此發(fā)生的經(jīng)濟支出向甲方代表提出書面報告，甲方代表收到后應(yīng)在六天內(nèi)予以確認(rèn)答復(fù)，逾期不予答復(fù)，視為認(rèn)可。