標準民用建筑施工合同范文5篇
標準民用建筑施工合同范文5篇怎么寫
合同目的可以是明示的也可以是默示的。有些合同對合同目的進行明確，其合同目的是明示的。有些不明確，但當事人根據(jù)交易的習慣和商業(yè)慣例可以推定，其合同目的是默示的。下面小編給大家整理標準民用建筑施工合同范文，希望大家喜歡！
標準民用建筑施工合同范文1
甲方：(以下簡稱甲方)
乙方：(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》，并結合有關規(guī)定和本工程的具體情況，經(jīng)甲、乙雙方充分協(xié)商，在雙方自愿及完全清楚、理解本合同條款的基礎上，簽訂本合同。
一、工程概況：
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程內容：住宅樓土建及施工
二、工程承包方式、范圍：
1、承包方式：按合同包人工、包機械、包工程、包安全、包質量、包文明施工、包驗收。
2、承包范圍：是指整幢房子的主體、內外粉刷及施工范圍內的專業(yè)施工項目到房子可以竣工驗收為止;主體從基礎放線，基礎開挖回填，墊層為開始至屋面封頂蓋瓦(砼澆搗、墻體的砌筑、所有粱、板砼澆搗，內外墻腳手架搭設、澆水養(yǎng)護、篩砂、半塊磚利用，并每日做好落地灰的清理)。內墻抹灰、地面找平、東西墻抹灰、南北外墻貼面、地面散水臺階等圖紙要求。木工：模板、模板制作安裝、釘子、鐵絲。鋼筋工：扎絲、焊條、鋼筋的制作、安裝。架子工：外墻腳手架搭拆、安全網(wǎng)掛設、龍門吊搭拆，還必須配備施工員、吊機工、安全員、架子工、電焊工、測水平和沉降觀察的記錄，室內外垃圾清理。乙方自備攪拌機、龍門吊、合灰機、腳手架材料等各種施工用的大小機械設備、安裝、修理與安全帽等等。
三、工程包價：
按實際面積結算，每平方米單價為元，屋面工程不計算面積。工價一次性商定，乙方不得找任何理由向甲方補償工程款。
四、付款方式：
基礎完工付款 萬元，每層蓋板結束后甲方付給乙方工程款萬元，每內粉刷一層付款
五、工程工期：
從簽定合同之日起個工作日竣工，每層砌體現(xiàn)澆封頂9天。在施工中，乙方如無法按時完成工期或技術力量薄弱，工程質量和進度搞不上去，甲方有權終止合同，乙方作自動放棄，甲方只付乙方所做工程量工資款的70%。
六、質量要求：
乙方必須按照現(xiàn)行施工規(guī)范操作，墻體平整、灰縫飽滿、砼澆搗密實、無蜂窩，內外粉刷不能有裂縫，空鼓、外墻磚平整、勘條一條線。每個部位工程必須達到專項施工驗收規(guī)范標準。在施工中，乙方不按施工規(guī)定和圖紙尺寸施工，所造成質量返工和損失，由乙方賠償雙倍的材料款。出現(xiàn)一次罰款貳佰元。
七、施工安全責任：
乙方必須按照現(xiàn)行勞動安全操作規(guī)程施工，教育職工安全生產，并實行“三級”安全教育遵守工程的規(guī)章制度，對腳手架、機具經(jīng)常進行檢查、維修，方可施工。如施工中，乙方不按國家勞動安全規(guī)程操作，所引起的人體傷亡，與甲方無關，均由乙方自行承擔全部經(jīng)濟和法律責任。
八、其它：
本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。甲乙雙方必須互相遵守，任何一方違反合同所造成的后果，由違約方負責。如有未盡事宜，甲方雙方協(xié)商解決，雙方簽字生效，本合同具有同等法律效力，工程結束后，合同失效。
甲方： 乙方：
年 月 日
標準民用建筑施工合同范文2
甲方：___
乙方：___
根據(jù)《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國合同法》的相關規(guī)定，___(以下簡稱甲方)將在北五十家子鎮(zhèn)升弘養(yǎng)殖場建筑工程承包給___(以下簡稱乙方)，經(jīng)雙方協(xié)商，達成如下承包協(xié)議：
一、建設物料及施工費用共239萬元，核算標準如下：
2、圈舍主體建筑：圈舍總面積2000平方米，包工包料600元/平方米，合計120萬元。
3、辦公室及防疫室200平方米，工料及施工費20萬元。飼料加工車間200平方米，工料及施工費12萬元。
4、青貯池3000立方米，工料費合計45萬元，干草棚300平方米，工料費6萬元，沼氣池200立方米，工料費16萬元。
5、院墻及廠區(qū)綠化、路面硬化施工及物料費20萬元。
二、施工期限
工程建設自20__年4月份開始，20__年10月30日前交工驗收。
三、甲方前期撥付乙方預備資金50萬元，用于園區(qū)建設前期施工人員的日常生活及物料購置支出。此款項由甲方在工程結束驗收交付后由甲方從乙方施工費中一并扣除。其余款項189萬元甲方根據(jù)施工進度分3次支付給乙方。
四、雙方權利和
(一)甲方：
1、認真履行協(xié)議要求，按合同要求支付乙方施工費用。
2、為乙方提供勞動食宿場所，保證水、電設施正常使用。
3、負責維護乙方施工期間的正常生產秩序，保證乙方正常施工、
(二)乙方：
1、嚴格按甲方圖紙，在技術人員指導下進行施工。
2、施工所用原材料應按甲方建筑要求選擇，嚴格執(zhí)行采購制度，保證原材料質量。
3、施工期間負責施工隊伍的管理，保證施工安全，無責任事故。
4、按甲方規(guī)定的時間內保質保量如期交工。如延誤交工期限，負責賠償甲方相當于正常生產收入數(shù)額的違約金。
甲乙雙方各執(zhí)一份，協(xié)議自簽訂之日起執(zhí)行。未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
甲方(蓋章)：_________ 乙方(蓋章)：_________
代表(簽字)：_________ 代表(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
標準民用建筑施工合同范文3
合同編號：_______
發(fā)包方：________________
承包方：________________
簽約時間：_______
簽約地點：_______
為了保證________施工質量，如期完成施工任務，達到雙方互惠互利的目的，依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他法律法規(guī)，雙方友好協(xié)商，就本工程施工項目協(xié)商一致，訂立本合同。
1、工程名稱：____________
2、建筑面積(工程形式)：____________
3、施工地點：________________
4、工期：
(1)開工：____年__月__日;
(2)竣工：____年__月__日;
(3)合同工期總共歷時____天。
5、承包形式：________
6、工程質量標準：________
7、工程價款：共計人民幣____元。
8、付款方式：本合同生效后支付合同款項的__%，計____元;工程竣工且驗收合格后，支付工程價款的__%，計____元;質保金___元，質保期滿后支付。
9、質保期：____年。
10、雙方的責任義務
(1)發(fā)包方的責任義務
①為承包方提供良好施工場地、道路、水、電源，滿足開工條件。解決施工中需要發(fā)包方協(xié)調解決的四鄰關系及糾紛;
②監(jiān)督管理施工過程中的工程質量、材料質量、督促工程進度;
③給承包方提供施工圖紙、坐標點、標高點;
④按時給承包方撥付款項和進行驗收、結算;
2、承包方的責任義務
①按發(fā)包方要求及圖紙要求進行施工;
②如期完成施工任務;
③接受發(fā)包方的技術指導和質量標準要求;
④負責發(fā)包方提供料物及設備的保護;
⑤教育施工人員愛護甲方的材物，不得偷竊和損壞;
⑥承擔施工中的一切安全事故責任及費用;
11、其他
(1)本合同自雙方簽字蓋章后生效，有效期至保修期滿。
(2)本合同未盡事宜，可由雙方協(xié)商解決并簽署書面補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同享有同等法律效力。協(xié)商未果，提交山東曹縣人民法院提起訴訟。
(3)合同附件為本合同條款的組成部分，本合同連同附件一式貳份，雙方各執(zhí)壹份，具有同等效力。
二、建筑工程糾紛管轄法院如何確定
建設工程合同糾紛一般由合同約定的履行法院管轄，但合同沒有約定時，由發(fā)包人接受圖紙所在地人民法院管轄。
依據(jù)《民事訴訟法》第二十三條的規(guī)定：因合同糾紛提起的訴訟，由被告所在地或合同履行地人民法院管轄。
第三十五條的規(guī)定：兩個以上人民法院都有管轄權的訴訟，原告可以向其中一個人民法院起訴;原告向兩個以上有管轄權的人民法院起訴的，由最先立案的人民法院管轄。
三、建筑合同合同履行地的理解
所謂“合同履行地“，通常是指合同規(guī)定的履行義務和接受履行義務的地點，即義務清償?shù)攸c。
建設工程設計合同是雙務合同，即由發(fā)包人提供設計工作所依據(jù)的基礎文件和情況，設計人交付設計文件，并由發(fā)包人支付設計費用。建設工程設計合同在實際操作中，與建設工程施工合同有所區(qū)別，有的明確了交付設計圖紙的地點，有的對交付圖紙的地點沒有約定。
根據(jù)《合同法》第六十一條的規(guī)定“合同生效后，當事人就質量、價款或者報酬、履行地點等內容沒有約定或約定不明確的，可以協(xié)議補充;不能達成協(xié)議的，按合同有關條款或者交易習慣確定”。根據(jù)交易習慣，建設工程設計合同所涉及的履行地點應該是發(fā)包人接受圖紙所在地。
發(fā)包方：_________ 承包方：_________
委托代理人：_________ 委托代理人：_________
20___年__月__日 20___年__月__日
標準民用建筑施工合同范文4
____公司(以下簡稱甲方)
____公司(以下簡稱乙方)
按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、誠實信用的原則，結合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議。
第一條 工程概況
工程名稱： ________________________工程
工程地點： ________________
工程內容： ________
承包范圍： 包工包料
開工日期： ________年____月____日
竣工日期： ________年____月____日
合同工期總日歷天數(shù)： 40天
質量等級： 合格 合同價款(大寫)：
第二條 圖紙
一、圖紙?zhí)峁┤掌冢?____年____月____日
二、圖紙?zhí)峁┨讛?shù)： 兩套
第三條 駐工地代表
一、甲方駐工地代表及委派人員名單：
二、實行社會監(jiān)理的總監(jiān)理工程師姓名及其被授權范圍(如果有)： 無
三、乙方駐工地代表：
第四條 甲方工作
一、乙方施工所需要的場地，由甲方在乙方進入現(xiàn)場前三日內清除干凈，使施工現(xiàn)場具備施工條件，并在開工后繼續(xù)負責解決施工現(xiàn)場遺留的問題。
二、在乙方進入現(xiàn)場前三日內將施工所需要的水、電源、線路從施工場地外部接至施工現(xiàn)場內指定地點，并保證施工期間的需要。施工期間所需水電費用由甲方負責。
一、 乙方根據(jù)甲方提供的施工圖紙進行施工。
二、 乙方提供營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、施工資質、安全生產許可證、法人授權委托書。
三、向甲方代表提供工程進度計劃的時間和份數(shù)：乙方進入現(xiàn)場二日內，一份。
四、負責在交工前清理施工現(xiàn)場。
第五條 檢查和返工
乙方應隨時接受甲方代表對施工質量的檢查，如因質量問題需要乙方返工、修改，乙方應承擔由返工、修改而增加的費用;如因甲方不正確糾正或其它非乙方原因而引起的經(jīng)濟支出，由甲方承擔。
第六條 工程質量等級:
合格.
第七條 驗收標準:
一、按照建筑施工質量驗收規(guī)范GB 50300-2001驗收。
第八條 工程價款與支付
一、 總造價：
二、付款方式：
1、合同簽訂日起，甲方支付給乙方總造價40%預付款。
2、施工進度完成80%支付總造價35%工程款，驗收合格再支付總造價20%工程款。
3、一年后支付總造價5%質保金。
第九條 乙方采購材料設備
一、乙方采購材料、設備的要求：經(jīng)甲方代表驗收達到質量標準后方可投入施工。
二、材料要求：
第十條 竣工驗收
乙方提供驗收報告的時間：工程竣工驗收后二日內。
一、工程竣工后，由乙方于工程竣工驗收合格后三日內，向甲方代表提交結算報告，并由甲方代表批準。
第十一條 保修
一、保修期從甲方代表在最終驗收記錄上簽字之日起計算，保修期為壹年。
二、由乙方提供的工程安裝，因產品及施工質量問題，乙方在接到甲方通知后二日內派人修理。
第十二條 爭議
在履行合同中，如甲乙雙方發(fā)生爭議，其解決的程序為：自行調解、申請、提出起訴，在爭議未果之前應保持施工連續(xù)，同時甲乙雙方都要保護好已完工程。
第十三條 安全施工
一、在施工期間，由乙方自行承擔所發(fā)生的一切安全事故責任。
二、乙方應遵守甲方廠規(guī)廠紀。
第十四條 其它
一、本合同自協(xié)議條款約定后雙方簽字之日起生效，合同有效期為二年。
二、本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份。
三、本合同內的未盡事宜，經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商后另簽協(xié)議，與本合同具有同等效力。
甲方：(章)____________公司
乙方：(章)________________公司
法定代表人：
法定代表人：
簽訂日期： 年 月 日
標準民用建筑施工合同范文5
發(fā)包方(以下簡稱甲方)：
承包方(以下簡稱乙方)：
一、承包方式
采用包工不包料方式承包。
甲方提供建房所需的材料，包括：紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等等一切建筑材料。
乙方提供勞務、施工技術、施工工具、及生產生活的一切用具等。
二、承建項目
乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。
三、承包價格
每平方米人民幣大寫：肆佰柒拾元(470元)含水電安裝，建筑面積按每層樓外墻計算。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體。
四、付款方式
按工程進度支付勞務費，每完成一層支付一次。
五、雙方責任
甲方負責水電到位供給及原材料及時進場。
乙方必須保證工程質量和進度，按設計圖紙和甲方要求施工，節(jié)約材料。
六、質量要求
乙方應當按照國家規(guī)定的房屋質量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責或由甲方在乙方工程款中扣除。
七、注意安全
勞保措施，施工防護措施到位，安全施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現(xiàn)工傷，或因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。
八、工期要求
從簽訂合同之次日起，乙方須在年內完成主體工程，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。遇乙方所需材料，應提前向甲方提出計劃，以便及時籌備。
九、后期維修
因乙方質量問題所產生的維修費用由乙方承擔，并承擔由此發(fā)生的相關賠償以及責任
十、其它
因甲方長期在外工作，特委托董樹棋代理施工，全權處理相關具體事宜，特此說明。
其它未盡事宜，雙方協(xié)商解決，按國家以及本地標準從嚴執(zhí)行。 本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，從簽字之日起生效。
甲方：
身份證號碼：__________
乙方：
身份證號碼：______
標準民用建筑施工合同范文5篇相關文章：
★ 施工合同范本4篇